---
title: "Empreitada de Remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais do Alto Nabão, no Concelho de Ourém"
canonical: https://dynamarket.pt/concursos/1532527/empreitada-de-remodelacao-da-estacao-de-tratamento-de-aguas-residuais-do-alto-na
language: pt-PT
---

# Empreitada de Remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais do Alto Nabão, no Concelho de Ourém

Concurso público em Portugal. Fonte oficial: BASE.gov.pt. Página HTML: https://dynamarket.pt/concursos/1532527/empreitada-de-remodelacao-da-estacao-de-tratamento-de-aguas-residuais-do-alto-na.

## Factos

- Entidade adjudicante: Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo, EIM, SA
- NIF: 515545236
- Preço base: 4 220 255,04 €
- Prazo de propostas: 18/07/2026, 23:00
- Publicação: 2026-06-18
- CPV: 45252127-4
- Tipo de contrato: Empreitadas de obras públicas
- N.º do anúncio: 15715/2026
- Estado: Closed

## Objecto

Empreitada de Remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais do Alto Nabão, no Concelho de Ourém

## Extracto do anúncio

=================================================================================== Processo Concurso/1_Anexo_de_metodologia_de_avalia_o_de_propostas.pdf === 1/16 Anexo de metodologia de avaliação de propostas Critério de adjudicação e critério de desempate 1. A adjudicação é realizada segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de multifator, densificado pelos seguintes fatores e subfactores correspondentes aos aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderação: FATORES E SUBFATORES COEFICIENTES PONDERAÇÃO A. PREÇO 40% B. VALIA TÉCNICA 60% B.1 Metodologia de execução da obra 10% B.2 Detalhe e consistência do plano de trabalhos 10% B.2.1 Cronograma de Trabalhos 7.5% B.2.2 Plano de Meios 2,5% B.3 Caracterização dos equipamentos (mecânicos, eletromecânicos, instrumentação e instalações elétricas) 40% 2. Para a avaliação das propostas utilizar-se-á o modelo constante do Anexo IV do presente 3. Nas situações em que, da agregação dos resultados da avaliação parcial dos fatores elementares, resulte uma classificação final, com precisão até às 9 casas decimais, que ordene em primeiro lugar mais do que uma proposta, serão considerados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios: a) Será ordenada em primeiro lugar a proposta que obtiver pontuação mais elevada no fator de avaliação Valia Técnica; b) Se, da aplicação do critério definido na alínea anterior, a situação de empate subsistir, a hierarquização das propostas far-se-á tomando por referência, de forma sucessiva, até que se obtenha a diferenciação, as pontuações atribuídas nos seguintes subfactores: 1.ºB.3 Equipamentos, 2.ºB.1 Metodologia de execução da obra, 3.º B.2 Detalhe e consistência do plano de trabalho. 2/16 c) Se, da aplicação do critério definido na alínea anterior, a situação de empate subsistir, será realizado um sorteio presencial, nos seguintes termos: O sorteio será assegurado através de meios d…

## Guias relacionados

- [Como preparar uma proposta a concurso público](https://dynamarket.pt/recursos/como-preparar-proposta-concurso-publico)
- [Como ler o caderno de encargos](https://dynamarket.pt/recursos/ler-caderno-encargos)
- [Revisão do CCP 2026 (DL 177/2026)](https://dynamarket.pt/recursos/revisao-ccp-2026)
- [Plataformas electrónicas (Vortal, AcinGov, BASE)](https://dynamarket.pt/recursos/plataformas-eletronicas-vortal-acingov-base)

Perfil da entidade: https://dynamarket.pt/organizacoes/515545236

Categoria CPV: https://dynamarket.pt/concursos/cpv/%5B%2245252127-4%22%5D

Fonte oficial BASE.gov.pt: https://files.diariodarepublica.pt/cp_hora/2026/06/116/419964659.pdf