Saltar para o conteúdo principal

Teatro Nacional de São João, EPE

Empreitada de Requalificação e Adaptação da Antiga Sala do Tribunal e do Camarim de Apoio do Mosteiro de S. Bento da Vitória

Adjudicado · Empreitadas de obras públicas · Anúncio 13514/2026

O concurso público "Empreitada de Requalificação e Adaptação da Antiga Sala do Tribunal e do Camarim de Apoio do Mosteiro de S. Bento da Vitória" é promovido por Teatro Nacional de São João, EPE, com um preço base de 378 811,97 €, e prazo para entrega de propostas até 09/06/2026, 10:00. Categoria (CPV): Obras de recuperação.

Entidade adjudicante
Teatro Nacional de São João, EPE
NIF da entidade
503966908
Preço base
378 811,97 €
Estado
Adjudicado
Tipo de contrato
Empreitadas de obras públicas
Número do anúncio
13514/2026
Data de publicação
26/05/2026
Prazo de propostas
09/06/2026, 10:00
Categoria (CPV)
Obras de recuperação
Localização
Praça da Batalha, Porto, 4000-102

Anúncio / resumo do caderno

=================================================================================== Processo Concurso/1_CadernoEncargos_51CPN2026_signed_signed_signed.pdf === 1 de 48 CONCURSO PÚBLICO N.º 51/CPN/2026 EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ANTIGA SALA DO TRIBUNAL E DO CAMARIM DE APOIO DO MOSTEIRO DE S. BENTO DA VITÓRIA CADERNO DE ENCARGOS Porto, maio de 2026 2 de 48 CAPÍTULO I Disposições Iniciais ......................................................................................... 5 Cláusula 1.ª Objeto ....................................................................................................................................... 5 Cláusula 2.ª Disposições por que se rege a empreitada .......................................................................... 5 Cláusula 3.ª Interpretação e prevalência dos documentos que regem a empreitada .......................... 6 Cláusula 4.ª Esclarecimento de dúvidas ................................................................................................... 7 Cláusula 5.ª Projeto de Execução .............................................................................................................. 7 CAPÍTULO II Obrigações do Empreiteiro ............................................................................ 8 Secção I Preparação e planeamento dos Trabalhos................................................................ 8 Cláusula 6.ª Preparação e planeamento da execução da obra .............................................................. 8 Cláusula 7.ª Plano de trabalhos ajustado ................................................................................................. 11 Cláusula 8.ª Modificação do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos .................................. 12 Secção II Prazos de Execução .............................................................................................. 13 Cláusula 9.ª Prazo de execução da empreitada .........................................…

Perguntas frequentes

Quem promove este concurso público?
Teatro Nacional de São João, EPE
Qual é o preço base deste concurso?
O preço base é 378 811,97 €.
Qual é o prazo para entrega de propostas?
As propostas podem ser entregues até 09/06/2026, 10:00.
Qual é o tipo de contrato ou procedimento?
Empreitadas de obras públicas

Veja a análise completa deste concurso

Aceda aos documentos, análise por IA, alertas automáticos e concursos semelhantes na plataforma dynamarket.

Criar conta gratuitaEntrar

Fonte oficial: BASE.gov.pt

Mais desta entidade

Mesma categoria CPV