Saltar para o conteúdo principal

Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo, EIM, SA

Empreitada de Remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais do Alto Nabão, no Concelho de Ourém

Encerrado · Empreitadas de obras públicas · Anúncio 17784/2026

O concurso público "Empreitada de Remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais do Alto Nabão, no Concelho de Ourém" é promovido por Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo, EIM, SA, com um preço base de 4 220 255,04 €, e prazo para entrega de propostas até 23/07/2026, 23:00. Categoria (CPV): 45252127-4.

Entidade adjudicante
Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo, EIM, SA
NIF da entidade
515545236
Preço base
4 220 255,04 €
Estado
Encerrado
Tipo de contrato
Empreitadas de obras públicas
Número do anúncio
17784/2026
Data de publicação
10/07/2026
Prazo de propostas
23/07/2026, 23:00
Categoria (CPV)
45252127-4
Localização
Edifício Paço do Conde, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Ourém, 2490-548

Anúncio / resumo do caderno

=================================================================================== Processo Concurso/1_Anexo_de_metodologia_de_avalia_o_de_propostas.pdf === 1/16 Anexo de metodologia de avaliação de propostas Critério de adjudicação e critério de desempate 1. A adjudicação é realizada segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de multifator, densificado pelos seguintes fatores e subfactores correspondentes aos aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderação: FATORES E SUBFATORES COEFICIENTES PONDERAÇÃO A. PREÇO 40% B. VALIA TÉCNICA 60% B.1 Metodologia de execução da obra 10% B.2 Detalhe e consistência do plano de trabalhos 10% B.2.1 Cronograma de Trabalhos 7.5% B.2.2 Plano de Meios 2,5% B.3 Caracterização dos equipamentos (mecânicos, eletromecânicos, instrumentação e instalações elétricas) 40% 2. Para a avaliação das propostas utilizar-se-á o modelo constante do Anexo IV do presente 3. Nas situações em que, da agregação dos resultados da avaliação parcial dos fatores elementares, resulte uma classificação final, com precisão até às 9 casas decimais, que ordene em primeiro lugar mais do que uma proposta, serão considerados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios: a) Será ordenada em primeiro lugar a proposta que obtiver pontuação mais elevada no fator de avaliação Valia Técnica; b) Se, da aplicação do critério definido na alínea anterior, a situação de empate subsistir, a hierarquização das propostas far-se-á tomando por referência, de forma sucessiva, até que se obtenha a diferenciação, as pontuações atribuídas nos seguintes subfactores: 1.ºB.3 Equipamentos, 2.ºB.1 Metodologia de execução da obra, 3.º B.2 Detalhe e consistência do plano de trabalho. 2/16 c) Se, da aplicação do critério definido na alínea anterior, a situação de empate subsistir, será realizado um sorteio presencial, nos seguintes termos: O sorteio será assegurado através de meios d…

Perguntas frequentes

Quem promove este concurso público?
Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo, EIM, SA
Qual é o preço base deste concurso?
O preço base é 4 220 255,04 €.
Qual é o prazo para entrega de propostas?
As propostas podem ser entregues até 23/07/2026, 23:00.
Qual é o tipo de contrato ou procedimento?
Empreitadas de obras públicas

Veja a análise completa deste concurso

Aceda aos documentos, análise por IA, alertas automáticos e concursos semelhantes na plataforma dynamarket.

Criar conta gratuitaEntrar

Fonte oficial: BASE.gov.pt

Mais desta entidade

Mesma categoria CPV